Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów.
Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki.

Szukaj w:
[x]
Prawo
[x]
Ekonomia i biznes
[x]
Informacje i opinie
ZAAWANSOWANE

Kary umowne na polskich budowach

12 stycznia 2018 | Nieruchomości | Anna Krzyżanowska
Sprawy dotyczące kar umownych za nieterminowe realizacje często trafiały na wokandy w 2017 roku.
źródło: Shutterstock
Sprawy dotyczące kar umownych za nieterminowe realizacje często trafiały na wokandy w 2017 roku.

Niedotrzymanie harmonogramu prac może słono kosztować.

Skutki niewłaściwej realizacji albo niewykonania umowy o roboty budowlane mogą być dotkliwe. Mowa o wysokości kar umownych, jakie można nałożyć choćby na wykonawców, którym nie udało się prawidłowo ocenić szans realizacji harmonogramu prac na budowie i popadli w opóźnienie bądź zwłokę.

W 2017 roku sprawy o spory dotyczące kar umownych nie były rzadkością na sądowych wokandach. Kancelaria radcy prawnego Łukasza Mroza, prowadzącego profil „Prawnik na budowie", przygotowała specjalnie dla „Rzeczpospolitej" praktyczny przegląd orzecznictwa w tym zakresie. Poniżej zamieszczamy pierwszą część opracowania. Wyjaśniamy w niej, czym kary umowne są i w jaki sposób winny być formułowane – zdaniem sądów – postanowienia umowne zawierające zapisy dotyczące kar.

- Dla powstania obowiązku zapłaty kary umownej niezbędne jest istnienie skutecznego postanowienia umownego (1) przewidującego obowiązek zapłaty, a także niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania (2). Niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania musi jednocześnie stanowić okoliczność, za którą dłużnik ponosi odpowiedzialność (3). Nie można żądać zapłaty (4) kary umownej, jeśli niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązanie jest efektem zdarzeń, za które dłużnik nie ponosi winy. Ciężar wykazania braku winy (5) spoczywa na dłużniku. (wyrok Sądu...

Dostęp do treści Archiwum.rp.pl jest płatny.

Wykup dostęp do pełnego Archiwum na 120 minut.

wyślij SMS o treści RP.ARCHIWUM na 7936
(koszt: 9 zł + VAT)

Archiwum to wszystkie treści publikowane w "Rzeczpospolitej" od 1993 roku.

Ponad milion tekstów w jednym miejscu.

Zamów dostęp do pełnego Archiwum
Wydanie: 10949

Wydanie: 10949

Spis treści

Wyślij SMS o treści

RP.ARCHIWUM na 7936

i wykup dostęp do pełnego Archiwum
na 120 minut (koszt: 9zł + VAT)

lub

Zamów abonament