![[?]](https://static.presspublica.pl/web/rp/img/cookies/Qmark.png)
Zajęcie pasa drogowego
Zajęcie pasa drogowego
Pojęcie "przekazanie frontu robót" wykonawcy nie oznacza, że inwestor musi mieć już zezwolenie na zajęcie pasa drogowego. Strony natomiast mogą się umówić, że w momencie przekazania inwestor będzie już tym zezwoleniem dysponował.
Tak uznał Sąd Najwyższy w wyroku z 5 sierpnia 2004 r. W sprawie, której wyrok dotyczy, kwestia ta miała zasadnicze znaczenie. Strony bowiem: wykonawca - spółka z o.o. i inwestor - Przedsiębiorstwo Budowy Dróg ustaliły na rzecz wykonawcy karę umowną w wysokości 1 tys. zł za każdy dzień zwłoki w...
Archiwum Rzeczpospolitej to wygodna wyszukiwarka archiwalnych tekstów opublikowanych na łamach dziennika od 1993 roku. Unikalne źródło wiedzy o Polsce i świecie, wzbogacone o perspektywę ekonomiczną i prawną.
Ponad milion tekstów w jednym miejscu.
Zamów dostęp do pełnego Archiwum "Rzeczpospolitej"
ZamówUnikalna oferta
